家庭裝修不是小事，如果事前沒有商量好，而後在做改變，就很難了。下面是由整理的室內裝修施工合同範本，歡迎閱讀，更多關於室內裝修施工合同的文章，盡在合同範本欄目。
室內裝修施工合同範本(壹)發包人： 承包人：
手機： 委托代理人： 公司電話：
依據《中華人民***和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商壹致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第壹條 工程概況
1.1 工程地點：_____________________________________________________________________________。
1.2 工程內容及做法：(詳見施工圖)。
1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式。
(1)承包人包工、包料; (詳見預算清單)
(2)承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料; (詳見預算清單)
1.4 工程期限______天，開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。
1.5 合同價款：本工程合同價為：大寫：( )元，小寫：( )元。 (詳見預算書)
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：
2.1 發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙壹式二份，發包人、承包人各壹份。
2.2 發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙壹式二份，發包人、承包人各壹份(註：圖紙在發包人簽約付
款後提供)，
設計費(大寫)______________________________元，由發包人支付(此項費用不在工程合同價款內)。
第三條 發包人義務
3.1 開工前______天，為承包人入場施工創造條件。清理出室內物品，以便不影響施工。
3.2 提供施工期間的水源、電源並負責相關費用。
3.3 負責協調與物業公司的相關手續及費用(裝修押金，垃圾清運費)。負責協調與鄰裏之間的關系
3.4 如需拆改原建築物的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續及相關費用。
3.5 施工期間發包人仍需部分施工該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。
3.6 參與工程質量和施工進度的監督、竣工驗收。負責自備材料按工程進度進場。
第四條 承包人義務
4.1 施工中嚴格執行安全操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。
4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得影響鄰裏居民的作息及環境汙染。
4.3 切實保證居室內給、排水管道的暢通。
4.4 保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。
第五條 工程變更
第六條 材料的提供
6.1 由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方***同驗收並辦理交接手續。
6.2 由承包人提供的工程主體材料(電線、水管、板材、油漆)，承包人應在材料運到施工現場後通知發包人，並接受發包人檢驗。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延。
(1) 工程量變化和設計變更
(2) 不可抗力的自然原因(如氣候等)。
(3) 發包人同意工期順延的其他情況。
7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。
7.3 發包人未按期支付工程款工期相應順延。
7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第八條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準：按浙江省裝飾裝修地方標準 DB33/1022 ?2005 執行。
第九條 工程驗收和保修
9.1 工程竣工後，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知後兩天內參加驗收，驗收合格後，
填寫工程竣工單。辦理移交手續並填寫工程保修單。
9.2 未竣工驗收，發包人自行入住視作驗收合格。
9.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電隱蔽工程保修期為5年，其他相關工程保修期為2年。(自備材料，自備成品除外)
第十條 工程款支付方式
10.1 合同生效後，雙方約定，發包人按以下方式直接向承包人支付工程款：
第壹次： 年 月 日(合同簽訂當日)，支付金額(合同總價的35%)：________________元。 第二次： 年 月 日(木工進場時)，支付金額(合同總價的35%)：________________元。 第三次： 年 月 日(油漆工進場時)，支付金額(合同總價的25%)：________________元。 第四次：安裝工程開始時，支付金額(合同總價的5%)：________________元。
10.2 工程安裝前，承包人應向發包人提供工程決算書。發包人在接到決算書後日內如未有異議，即視為同意，同時發包人應向承包人結清工程尾款，利於安裝工程展開。
第十壹條 違約責任
11.1 合同雙方當事人中的任何壹方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。
11.2 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
11.3 因壹方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另壹方，辦理合同終止手續，並由負責方賠償對方相應經濟損失。
11.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤壹天向承包人支付違約金3天，承包人有權采取停工措施。
11.5 由於承包人原因致使工期延誤，每延誤壹天向發包人支付違約金元。
第十二條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議的解決方式：_________
12.1 由當事人雙方協商解決
12.2 由有關部門調解
12.3 協商或調解不成的，按下列第______種方式解決。
(1) 提交_________________仲裁委員會仲裁。
(2) 依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 幾項具體規定
13.1 因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，並負責將垃圾運到小區內指定地點。
(如小區內無指定地點，垃圾須運至小區外，則屬於二次清運，二次清運費由發包人承擔) 13.2 施工期間，發包人將外屋鑰匙交給承包人保管。工程竣工驗收後，發包人負責提供外
屋新鎖，由承包人當場負責安裝交付使用。
13.3 施工期間，承包人每天的工作時間為：上午______點______分至______點______分下午______點______分至______點______分
第十四條 其他約定事項：__________________________________________________________。 第十五條 附 則
15.1 本合同經雙方簽字(蓋章)後生效，合同履行完畢後終止。
15.2 本工程施工圖及預算書作為本合同附件，發包方認可簽字生效，具同等法律效力。
15.3 本合同簽訂後工程不得轉包。
15.4 本合同壹式______份，雙方各執______份。
發包人(簽字)： 承包人(蓋章)：
法定代表人：
委托代理人：
年 月 日 年 月 日
室內裝修施工合同範本(二)發包方(甲方)
承包方(乙方)
室內裝飾裝修施工合同
合同編號：
委托方(甲方)： 證件號碼： 聯系方式：
地址：
承接方(乙方)： 證件號碼： 聯系方式：
地址：
依據《中華人民***和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合室內裝修工程施工的具體情況，甲、乙雙方在平等、自願、協商壹致的基礎上，就甲方室內裝修工程的有關事宜，達成如下協議：
第壹條：工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地址：
1.3施工內容：裝修預算書中的全部工程項目和內容;
1.4委托方式：( )包工包料;( )包工部分包料;( )包工不包料;
1.5開工日期： 年 月 日
1.6竣工日期： 年 月 日
第二條：工程合同價款
2.1工程合同預算價格為。
2.2工程合同結算價款，由工程預算書中工程項目單價及裝修工程實際工程量合計，和裝修工程增減工程項目及價格組成。工程竣工後進行結算。
第三條：施工圖紙
3.1甲方按照裝修設計合同中提交的設計圖紙，提交施工圖紙給乙方。
第四條：甲方責任及義務
4.1提供確認圖紙和原始水電線路圖紙;
4.2騰空或部分騰空需裝修的房屋，清除影響施工障礙物; 4.3辦理物業管理相關手續，通水通電;
4.4協調有關部門做好通道、電梯、消防設備等公***設施的使用和保護; 4.5垃圾處理並承擔相關費用。 4.6提供裝修地點鑰匙;
4.7知會鄰裏在施工期間產生的灰塵，可能對其生活和工作環境造成影響，協調關系獲得理解並承擔可能發生的相關費用;
4.8指派為甲方駐工地代表，負責合同履行，參與工程質量、進度監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其它事宜。
第五條：乙方責任及義務
5.1按照施工圖紙或作法說明，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。 5.2提供所需材料清單(含規格、數量)和材料進場時間表; 5.3提供施工人員名單及上崗證復印件;
5.4指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。
5.5嚴格執行施工規範，安全操作規程，防火安全規定，環境保護規定;嚴格按照圖紙及施工方案進行施工，做好各項質量檢查記錄，參加竣工驗收，編制工程結算。 5.6遵守政府和有關部門對施工現場監督管理的規定。
5.7施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。 5.8工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的壹切設施和工程成品進行保護。 5.9辦理雙方約定的須乙方承擔的工程開工前審批手續及費用。
5.10配合非乙方承建範圍的項目，如：煤氣改造、有線寬頻網絡、白蟻防治等施工。
第六條：施工約定及變更
6.1甲乙雙方應嚴格執行施工規範、安全操作規範、防火安全規定和環境保護規定。 6.2如因工藝原因需改動設計方案，需經甲方代表簽字同意，方可施工。
6.3如甲方需要更改設計方案，必須向乙方代表提出要求，雙方代表協商工程量簽字確認。 6.4工程中間項目驗收需雙方代表及工程監理聯合驗收，並簽字確認。 6.5驗收的項目需提前壹天通知甲方代表。
6.6甲方提供材料時，如材料清單和材料進場時間表有變動，需提前兩天通知甲方代表。 6.7項目結束時乙方需向甲方提交工程決算書。
6.8乙方在施工中應妥善保管甲方堆放在現場的家私、陳設以及工程成品。 6.9工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的壹切設施和工程成品進行保護。
第七條：工期約定及延誤
7.1公休日工期照舊，重要的節假日經協商放假時，工期順延。
7.2因乙方預算漏報所產生的增加項目，導致工期延誤由乙方負責，工期不變。
7.3因甲方提出未在設計範圍內增加的工程項目，雙方協商推遲竣工日期。
7.4如因甲方提供材料延誤或中間工程驗收不及時產生停工和誤工，竣工時間順延。
7.5如非甲、乙雙方原因的停電、停水及不可抗力因素影響導致停工，按累計時間核算，八小時為壹個工作日，竣工時間依累計工作日向後順延。
7.6由於工程質量原因返工，甲方責任期順延，乙方責任工期不變。 7.7其它原因延誤工期按違約處理。
第八條：工程支付款
8.1經雙方協商，以如下第 8.2支付方式：
8.2.1甲方按預算金額分三期支付工程款
第壹期 60% 合同簽字時支付乙方備料 第二期 35% 在做油漆工程之前支付 第三期 5% 竣工驗收後三日內支付
8.2.2甲方按預算金額，按照工程驗收單項(按照第9.1條約定的驗收條款)，分階段支付工程款：( ) ; ( ) ; ( ) ; 8.3設計範圍內漏項增加價款在尾款中支付。
8.4設計範圍以外增加項目價款在簽字確認後當日壹次性支付。
8.5工程施工中甲方不得隨意減少合同預算內施工項目，確實需減少時要征得乙方同意，並支付違約金。
8.6工程預算含裝修稅金，乙方負責繳納。
第九條：保修條款
9.1保修前提條件為竣工驗收合格和甲方付清尾款。 9.2保修範圍為乙方施工的工程項目。
9.3施工質量問題和乙方提供材料原因造成的損壞，由乙方保修。
9.4由於甲方提供的材料質量問題，人為造成的損壞和不可避免因素造成的損壞不予保修。
9.5在保修期內，乙方工程質量原因造成的其它財產損失，由乙方按當時市場價格全額賠償。
9.6隱蔽工程保修期限為2年，其他項目保修期為1年，保修期內免收材料與人工費。
9.7保修期過後提供終生維護服務(具體細則見保修單準則)。
第十條：違約責任
10.1因乙方原因延遲工期，每日按工程預算價款0.5%或付對方;
10.2因甲方原因延遲工期，每日按工程預算價款0.5%或付對方;
10.3因工期延誤造成的監理費和其他費用的增加由誤期責任方支付;
10.4因工程質量原因返工屬違約，根據違約責任按返工材料和人工費用金額的10%支付對方違約金;
10.5雙方由於設計問題意見不同造成停工誤工，延誤工期不以違約論處;
10.6合同履行期間，任何壹方提出解除合同，應向對方按合同預算總價款的10%支付違約金。
10.7其他形式的違約按工程總價款的10%作為違約金支付給對方。
第十壹條：合同爭議及解決
11.1本合同在履行中發生爭議，由當事人雙方爭議協商解決;協商不成，按照下列第方式解決：
(壹)提交 (二)依法向人民法院起訴。
第十二條：合同變更、終止與失效
12.1任何壹方需變更合同的內容，應以書面方式提出，經雙方協商壹致後簽訂補充協議。
12.2任何壹方提出終止合同，應以書面方式提出，在雙方協商同意後進行工程清算，訂立終止合同協議書後，可視為本合同解除，提出合同終止壹方應以違約責任進行賠償。
13.3如遇不可抗力因素，合同自動失效。
13.4保修期過後，合同自動失效。
第十三條：合同生效
13.1本合同經雙方簽字或蓋章之日起生效，履行完成後自動終止。
13.2補充協議與本合同具有同等的法律效力。
13.3本合同與附件《工程預算》和三《設計圖紙及說明》同時使用。
13.4本合同壹式份，甲乙雙方各執份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
單位地址： 單位地址：
電 話： 電 話：
年 月 日 年 月 日
室內裝修施工合同範本(三)甲方：
乙方：
甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務，為明確雙方權利和義務，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自願、平等、誠信的基礎上，經雙方協商壹致，簽訂本合同。
壹、工程概況和造價
1、 工程名稱：2、 工程地點：3、 住房結構：房廳
224、 建築面積：,施工面積： m。
5、 裝飾施工內容：見附件壹《裝飾施工內容表》
6、 承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)。
7、 總價款：￥元，人名幣(大寫)：元。 其中：設計費： 元，管理費： 元。
材料費： 元，人工費： 元。
稅 金： 元，其他費用： 元。
工程施工安裝內容以雙方簽訂的工程報價單中項目為準;施工費用以雙方簽訂的工程報價單中單價為依據。按實際工程質量結算，增減項目需經甲乙雙方協商確定後生效。
8、 工期：
自 年 月 日開工，至 年 月 日竣工，工期為 天。
二、甲方工作
1、開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清楚影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家居，陳設等應采取保護和安放措施，若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家居、陳設的損失由乙方承擔。
2、向乙方提供施工所需的水、電等設施。
3、協助乙方辦理施工申請，審批等手續，並負責繳納物業管理處報批的壹切費用。
4、對工程質量、進度進行監督檢查，及時辦理驗收結算。
5、甲方指派人員參與或監督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應予以承認。
6、及時履行乙方的其他協助義務。
三、乙方工作
1、乙方派出專職工地工程監理，負責合同的履行，按合同要求組織施工，保質、保量按期完成施工任務;解決由乙方負責的各項事宜。
2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定，對施工現場的防火安全負責。
3、嚴格按照雙方簽訂的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。
4、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護。
四、工程價款及結算
1、工程款付款方式：
(1)、工程款付款按下表支付
工程款付款時間表
雙方同意以《報價單》為本工程單價及數量的基礎約定，結算時以實際工程量為準。雙方款項往來均應出具收據。
五、關於雙方責任的約定
1、甲方責任：
因甲方原因影響工期，工期相應順延，並承擔C、D、E、F條款原因造成乙方的的損失;A、不能按期、按時供時供水電;B、不能保證每天由10小時工作時間(含加班時間);C、不能按期提供自購的材料、設備;D、提供的材料設備不符合質量或規格造成反工;E、不能按期付工程款F、變更設計及因變更設計造成的材料、人工的浪費;G、逾期驗收;H、因甲方原因終止合同，而施工工程質量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費;I、非乙方造成的其他不可預見的原因。
2、乙方責任：
A、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔;B、對竣工驗收後保修期兩年內發現的屬於乙方施工安裝的質量問題，乙方免費維修;C、乙方施工過程中違反操作常規造成的人員傷害，責任由乙方負責;D、由於乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償;E、由於乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責。
六、工程質量及驗收
1、乙方必須嚴格按甲方簽訂的圖紙施工安裝。
2、在施工過程中，甲方提出變更設計，增減項目，應及時通知乙方。
3、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內不驗收，乙方可自檢後隱蔽並如實填寫隱蔽記錄，甲方應予以承認。
5、工程竣工，甲方付清工程尾數後，甲、乙雙方簽署《工程保修單》。乙方同時提供竣工圖，憑保修單實行保修，保修期從竣工驗收合格之日算起。
七、違約責任
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工壹天甲方應支付乙方 元;甲方不按合同的約定預付工程款，每拖期壹天，按付款的 %加付滯納金。
2、由於乙方原因，逾期竣工，每逾期壹天，乙方支付
3、工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責，並視為甲方已實際驗收。
4、因壹方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
九、雙方簽訂的裝飾工程報價單、施工圖和經雙方協商達成壹致的其它具體問題協議，作為合同附件，與合同據、具同等效力。
十、本合同壹式兩份，甲、乙雙方各執壹份。
附件：
壹、裝飾工程報價單
二、設計施工圖紙
三、補充協議(甲方代表簽字和乙方加蓋公章方可生效)
除合同條款及以上補充內容外，其它任何口頭承諾均不作為施工、結算的依據。
甲方：(簽字) 乙方簽字：
年 月 日
更多內容盡在：
我精心推薦