承包商:(以下簡稱“乙方”)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規,為確保工程順利進行,甲乙雙方在平等自願、協商壹致的基礎上,經友好協商,簽訂本合同(包括其附件及所有補充合同),以資共同遵守。
第壹條項目概況
1.1項目名稱:。
1.2項目位置:。
1.3工程內容及做法(詳見:工程預算報價表及施工圖)。
1.4工程承包方式:雙方同意采用以下第_ _ _ _種承包方式。
(1)乙方承包勞務和材料。
(2)乙方承包部分材料,甲方提供部分材料(詳見甲供裝修材料明細和乙方提供裝修材料明細);
(3)乙方承包和甲方承包(詳見甲方提供的裝修材料清單)。
1.5工期為_ _ _ _日歷天,開工日期為_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年月日
1.6合同價:本合同工程費用詳見工程預算報價表。施工中如有增減項目,雙方協商並簽字確認後增減費用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙以下列方式提供:
(1)甲方設計並提供施工圖紙壹式兩份,甲方壹份,乙方壹份(詳見裝修工程設計圖紙);
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙壹式兩份,甲方壹份,乙方壹份(見:裝飾工程設計圖紙),設計費為_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _元
第三條甲方的義務
3.1開工前_ _ _ _天,為乙方進場施工創造條件。包括:以不影響施工為原則,拆除室內家具和陳設或堆放、遮蓋不易移動的室內家具和陳設;如甲方未能采取必要的保護措施,造成家具和陳設的損失,甲方應對此負責。
3.2負責施工所涉及的申請、審批等手續,並支付物業管理處及審批的壹切費用。
3.3負責提供施工所需的水和電;
3.4負責協調乙方與其鄰居及物業管理辦公室的關系;
3.5不得拆除室內承重結構。確需拆除原建築非承重結構或設備管道的,到有關部門辦理相應的審批手續;
3.6施工期間,甲方仍需部分使用場地,並負責施工現場的治安和消防;
3.7參與工程質量和施工進度的檢查和監督,辦理驗收、變更登記手續等事宜,負責材料進場和竣工驗收。
3.8按時、保質、保量提供施工用自購材料。
第四條乙方的義務
任命4.1為乙方現場監理,負責本合同的履行;按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理和解決壹切由乙方負責的事宜。
4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規範、消防安全規定、施工規範和質量標準,按期保質完成工程;
4.3嚴格執行施工現場管理的有關規定,嚴格按照圖紙或指令進行安全文明施工,做好各項質量檢查和施工記錄;
4.4保護室內家具、陳設在原處,保證室內上下水管暢通;
4.5保證施工現場的整潔,負責工程完工後施工現場的清潔。
4.6在工程竣工移交給甲方之前,負責保護現場的所有設施和成品。
第五條工程變更
如需變更工程和施工方法,雙方協商壹致,雙方簽字確認,同時調整相關工程造價和工期(詳見裝飾工程增減清單)。
第六條材料的提供
6.1甲方提供的材料設備(詳見甲方提供的裝修材料清單)應滿足設施要求,因質量問題或規格差異造成的工程損失由甲方負責。甲方應在材料運抵施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;驗收後,乙方應負責保管。
6.2對於乙方提供的材料和設備(詳見乙方提供的裝修材料清單),乙方應在材料到達施工現場前通知甲方,並接受甲方的檢查。質量不符合要求或規格不同的,應禁止使用;如已使用,給項目造成的損失由乙方負責。
第七條工期延誤
7.1如因以下原因導致竣工日期延誤,經甲方確認後,工期相應順延;
(1)工程量變更和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2如因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期,則工期順延;因甲方提供的不合格材料和設備影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3如果甲方不能按期支付工程款,合同工期相應順延。
7.4因乙方未能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不予順延;如因乙方原因造成工程質量出現問題,返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
第八條工程款支付方式
8.1合同生效後,甲方應按以下條款的約定直接向乙方支付工程款:
第壹次:簽訂本合同時,甲方支付乙方報價中確定的總金額(包括工程款總額和追加項目金額)的%,即人民幣。
第二次:木工進場,甲方支付乙方報價中確定的總金額(包括總工程量和追加工程量)的%,即人民幣。
第三次,甲方向乙方支付報價中確定的總金額(包括項目總金額和追加項目金額)的%,即人民幣。
第四次:工程完工並通過竣工驗收後,甲方向乙方支付總額(包括工程總額和追加工程金額)的5%,即人民幣。
8.2工程驗收後,乙方向甲方提出工程結算,並將相關資料發送給甲方..如果甲方在收到信息後天內無異議,則視為同意。雙方填寫工程結算表並簽字,甲方在簽字時與乙方結清工程余款。
8.3所有工程款結清後,乙方應向甲方出具正式的統壹收據..甲方支付工程款以乙方財務部門出具的收據為準,並加蓋財務專用章。
8.4本工程驗收合格後,保修期為雙方簽字之日起65438+2月。
第九條雙方的責任和工期延誤處理
9.1因甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期順延:
(1)無法提供水電;
(2)每天8小時以上的工作時間(包括加班)不能保證;
(三)未按時提供自購材料和設備的;
(4)不按期支付工程款,影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設計、增加建設項目;
(6)同意工期順延的其他情形。
(七)逾期驗收或者無理拖延驗收的;
(8)由於甲方責任造成工期延誤的其他情況。
9.2由於下列原因造成工期延誤,工期不予順延:
(1)因乙方未按期開工或中途無故停工影響工期的,工期不予順延;
(2)因工程質量問題造成的返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
(3)施工中違反安全操作規範造成的人身傷害由乙方負責;
(4)乙方施工造成甲方物品損壞的,乙方應予以修復或賠償;
(5)因乙方違反物業管理規定造成的損失由乙方承擔..
(6)因乙方原因造成工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修復,工期不予順延。
9.3如果合同任何壹方不履行合同或履行不符合合同規定,責任方應承擔責任並賠償對方的經濟損失。
9.4因甲方提前使用或未辦理驗收手續擅自使用工程成品而造成的損失,由甲方負責。
9.5如因壹方原因導致合同無法繼續履行,該方應及時通知另壹方,並辦理合同終止手續,責任方應賠償另壹方相應的經濟損失。
9.6甲方如不能按期支付工程款,每逾期壹天,應向對方支付人民幣元的違約金。
9.5如因乙方原因造成工期延誤,每延誤壹天,乙方應向對方支付違約金_ _ _ _ _ _ _元。
第十條設計、施工和驗收協議
10.1乙方設計師完成的施工圖必須在約定時間內與甲方進行審核,經甲方確認簽字後,乙方方可開工。
10.2乙方必須嚴格按照甲方批準的圖紙進行施工(安裝)..
10.3在施工過程中,如甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應以書面形式通知乙方,說明停止施工或增減項目的理由、項目地點、時間和材料等。根據變更要求,乙方應盡快向甲方提交變更所采取的措施清單,以及因停工等原因造成的費用增減、工期延誤、材料消耗和費用損失,並向甲方報告..甲方在接到報告後的兩天內,應簽署答復或協商解決。
10.4隱蔽工程驗收前,乙方應通知甲方到現場驗收,驗收期為兩天。若甲方未能按時驗收,乙方可在自檢後如實填寫隱蔽記錄,甲方應承認乙方的自檢結果..
10.5工程完工後,乙方應通知甲方驗收。甲方應在接到通知後天內驗收貨物,並辦理驗收交接手續。若甲方未能在上述規定時間內驗收,應及時書面通知乙方並另行確定驗收日期,否則視為甲方已通過驗收。如另定驗收日期,甲方應承認完工日期,並承擔乙方的保管費用及相關費用。
10.6雙方未辦理驗收手續的,甲方不得入住。如甲方擅自入住,則視為合格,由此造成的損失由甲方承擔..
第十壹條工程預算報價表、施工圖及其他經雙方協商簽字確認的文件,作為本合同的附件,與本合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
因履行本合同發生的爭議,雙方應協商解決;也可以由東莞裝修協會調解;協商或調解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條補充條款
13.1本合同如有未盡事宜,雙方應本著友好互利的原則協商解決。如經協商後簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
13.2本合同簽訂後,工程不得分包。
13.3本合同壹式兩份,雙方各執壹份。本合同自雙方簽字並加蓋公章或合同專用章後生效,履行完畢自動終止。
13.4本合同附件是本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(簽字)乙方:東莞XXX裝飾工程有限公司(蓋章)
法定代理人:法定代理人:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
委托代理人:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _委托代理人:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
地址:地址:XX市XX鎮XX路。
聯系電話:聯系電話:××年×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日