當前位置:旅游攻略大全網 - 租赁公司 - 反訴和抗辯

反訴和抗辯

反訴及回復1

尊敬的審判長:

根據反訴人的反訴請求,反訴人提出如下答辯意見:

1反訴中的事實和理由?壹個?文中所言與事實嚴重不符,反訴說:在哪裏?胡同30號院有兩間西房,據說和被告住在30號院。

但是朝陽法院和二中院都判決了?胡同30號院西房的兩間房歸被告所有,兩級人民法院均認定胡同30號院的宅基地使用權歸被告所有。見壹審判決書第三頁第二段第七行,二審判決書第四頁第二段第七行。這不僅是定案,也是既成事實。

被告提供的2?宅基地問卷?是通過正常程序在村委會發放的,不存在造假。

根據法律規定,反訴請求必須在事實上或法律上與本次訴訟有關。

這個訴訟的案由是相鄰關系糾紛,不涉及胡同30號北院房東?第二、三間房的所有權和30號院的宅基地使用權算在內,北房東的第二、三間房是反訴的財產,是反訴的父親。鑒於原房屋所有人死亡,該房產產權涉及本案當事人以外的其他法定繼承人。

反訴人對房屋、宅基地使用權有爭議的,應當另行提起法定繼承爭議、宅基地權利爭議,但不在本案反訴中。

關於反訴提出的第五次撤銷?村民?宅基地問卷?訴訟請求應以出具此表為依據,組織村民委員會為被告再次提起訴訟,而不是反訴。

反訴的證據3明確指出?賣家:?買房?壹共6000元。?雙方關系壹目了然。但反訴確實拒絕提供原房屋權屬糾紛壹、二審訴訟中的證據並堅持雙方是租賃關系,6000元是15年的租金。

由此,雙方的關系是租賃關系還是買賣關系成為本案爭議的焦點。為了搞清楚,浪費了法院大量的時間、精力和司法資源。現在反訴人不知道為什麽要出示證據。這說明反訴人在法庭調查過程中壹直在撒謊。

綜上,反訴人提出的反訴既無事實依據,也無法律依據,懇請人民法院駁回其全部反訴。

被告:

日期;

民事反訴答辯2

反訴被告:甘肅弘強鋼結構工程有限公司

地址:蘭州市安寧區。

被申請人:青海大禹建築安裝公司(以下簡稱大禹公司)。

地址:西寧市城西區。

我公司收到大宇公司的民事反訴。經閱讀,我認為大宇公司反訴及損失654.38+0.5萬元無證據支持,不能成立,抗辯理由如下:

1.大宇公司叫它什麽?工程延期違約金?不能成立。

20?10年10月23日,雙方簽訂了《鋼結構及彩鋼壓型板制作安裝合同》,我公司如期開工。工地位於青海省祁連山脈麥木裏礦區,海拔4000多米。施工是在冬天,氣溫零下40多度。下雪滴水成冰,施工環境非常惡劣。我公司仍然誠信履行合同義務,堅持現場施工,克服重重困難,完成工程並交付使用。

項目完成後,20?2008年1月26日雙方結算,大禹公司從未提出?工程延期違約金?聲明;20?2008年6月2日10,我司發出催款函,但大宇公司仍未提出此問題。我司起訴後,大宇提起反訴?延誤工期被罰款?同時,有票為證。但經我司仔細審查,該證據不能證明被告的觀點,原因如下:

1.罰款單的傳真日期記錄為20?2008年2月4日,但雙方簽訂合同的時間是20?10年10月23日,也就是雙方建立合同關系之前,處罰單已經制作完畢,時間有矛盾。

2.處罰單的施工單位是誰?青海海澱實業有限公司?,不是大宇;公司有責任罰款嗎?木裏礦15kv輸變電工程?,而不是原告合同?變電站?。罰款的依據是什麽?合同?哪個條款不清楚。

3.“處罰單”施工單位沒有蓋章,說明施工單位不認可這張處罰單,工程是否延誤工期沒有定論。

4.截至目前,大宇公司尚未提交罰款的財務證據。

因此,“罰款”不能證明大宇公司?工程延期違約金?的觀點。

二、大宇公司逾期付款嚴重違約,工期順延。

合同第八條第1和2款:?1.合同簽訂後3天內,甲方支付乙方30%(25.8萬元)的備料款。2.鋼結構彩板進場後,甲方向乙方支付工程進度款的30%(25.8萬元)。?即鋼結構彩板進場後,大宇公司應支付我公司共計51.6萬元。

但到目前為止,變電站已經交付多年,大禹公司只支付了49.8萬元。合同第十二條第1款第二項約定:?如果甲方未能按合同規定支付款項,不僅要順延工期,還要賠償由此造成的實際損失。?

因此,大宇公司提出?延遲交貨?這毫無意義。

3.大宇公司叫它什麽?變電站質量?問題不存在。

1,如上所述,20?2008年1月26日雙方結算時,大宇公司沒有提出?工程質量?問題;20?2008年6月2日10,我司發出催款函,但大宇公司仍未提出此問題。我司起訴後,大宇提起反訴?質量?問題,並附上20?35KV變電站土建和設備在2008年7月35KV工程驗收中存在的問題。

經審查,證據主張?質量?有哪些問題?土木工程?然後呢。設備?鋼結構不存在質量問題,與彩鋼板有關的只有壹種,即?連接水泥基礎的彩鋼板是否漏水?。價值86萬元的變電站只是壹個問題,證明我公司承建的變電站鋼結構及彩鋼板工程沒有其他問題,是合格工程。

2.從變電站的圖片來看,滲水問題?這個問題不難解決,可以采取密封等措施解決。在隨後的保修中,聖龍公司已經解決了這個問題,大宇公司再也沒有提出這個問題。根據大宇公司提交的圖片,雖然變電站彩鋼板外觀存在壹些缺陷,但不影響變電站的使用功能。

3.現有變電站已竣工交付多年,已超過保修期。20?2008年3月,我公司開始有償維修,大宇公司提出所謂?質量問題?顯然毫無意義。此外,合同第十二條第二款第三項規定:工程未經驗收,甲方提前使用或擅自移動,由此產生的質量或其他問題由甲方承擔..?

綜上所述,我們公司認為20?2008年1月26日雙方結算時,大宇公司沒有提出?延誤工期的違約金?、?質量問題?問題,說明這兩個問題不存在;雙方結算時,我司作出約65438+萬元的優惠讓步,以督促大宇公司盡快付款,但大宇公司仍拒絕付款;我司被迫起訴後,大宇公司反訴兩期,損失654.38+0.5萬元,但無相關證據不能成立。

為維護社會經濟秩序,請人民法院駁回其反訴請求或勸其撤回反訴,善意履行合同付款義務。謝謝妳

我在此傳達

蘭州市安寧區人民法院

反訴被申請人:甘肅弘強鋼結構工程有限公司

20?2008年6月6日